UMOWA
Numer umowy ...................../....................
zawarta w dniu .............................. w .................................. pomiędzy:
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, ul. Klonowska 3, 98 – 360 Lututów, NIP: 832-10-38-950, 
reprezentowanym przez:
Roberta Majchrowicza – Dyrektora, 
zwanym dalej Zamawiającym
a
w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS:
………………………………… z siedzibą w …………………….., przy ulicy………………………., kod pocztowy ………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:…………., NIP…………………………………, REGON…………………..,
reprezentowaną przez:
……………………………………………

w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej:
…………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………….. z siedzibą w ……….….., przy ulicy ………………….., kod pocztowy ……………… wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ………………, REGON…………………..,
reprezentowanym przez:
……………………………………………… 
- umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS, CEIDG / pełnomocnictwa / innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowiącego załącznik nr .......... do niniejszej umowy,
zwanym dalej Wykonawcą,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, pn. ……………………………….., do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w trybie § 7 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, 
o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego przyczepianego Orion 2500/21/PHB -  dalej: towar - którego szczegółowe parametry i specyfikacja określone zostały w zapytaniu ofertowym Zamawiającego i ofercie Wykonawcy, stanowiących załączniki do niniejszej umowy, będące jej integralną częścią.
2.	Wykonawca gwarantuje, że towar odpowiada wszystkim cechom określonym w wymienionych wyżej załącznikach, jest nowy i wolny od wad technicznych i prawnych, posiada wymagane certyfikaty i atesty.
§ 2
Szczegółowe zasady dostarczenia towaru
1.	Towar zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie ………….
2.	Koszty transportu towaru oraz jego wyładunku obciążają w całości Wykonawcę.
3.	O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego pisemnie lub e-mailem nie później niż na 3 dni robocze przed ustalonym terminem dostawy. 
4.	Do towaru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty dostarczone przez producenta oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
5.	Odbiór towaru przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron.
6.	Potwierdzenie odbioru towaru nie wyklucza dochodzenia roszczeń w przypadku wykrycia wady w terminie późniejszym.
§ 3
Wynagrodzenie i warunki jego płatności
1.	Strony ustalają cenę za towar netto: ………………………………….. (słownie: …………………………………………………………..) powiększone o należny podatek VAT tj. brutto: …………………………………. 
2.	Strony zgodnie oświadczają, że cena określona w ust. 1 została ustalona w oparciu o ofertę Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym dostawę towaru. 
3.	Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
4.	Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5. 
5.	Zapłata ceny nastąpi przelewem w terminie do ………. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. 
6.	Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 
§ 4
Kary umowne

1.	Strony ustalają karę umowną w wysokości ………..% wartości towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie bądź naprawie towaru. 
2.	Jeżeli zwłoka w dostawie towaru przekroczy 10 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości …….% wartości towaru. 
3.	Strony ustalają karę umowną w wysokości …………% wartości towaru za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub awarii towaru. 
4.	Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć ………..% wartości ceny netto, o której mowa w § 3 ust. 1. 
5.	Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych określonych w niniejszej umowie, z należności Wykonawcy. 
6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 5
Rękojmia i gwarancja
1.	Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady fizyczne i prawne towaru stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży rzeczy. 
2.	Wykonawca udziela 12 - miesięcznej gwarancji na dostarczany towar, licząc od dnia odbioru. 
3.	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady. 
4.	Jakiekolwiek wady lub awarie, które wystąpią w ciągu okresu gwarancji zostaną usunięte przez serwis techniczny Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego bezpłatnie - łącznie z kosztami dojazdu, robocizny i zużytych materiałów, a w przypadku braku możliwości wykonania naprawy u Zamawiającego – łącznie z kosztami dostarczenia i odbioru towaru do punktu serwisowego. 
5.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i awarii w okresie gwarancji tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia wady/awarii Wykonawcy. W wyjątkowych, umotywowanych na piśmie sytuacjach termin usunięcia wady lub awarii może ulec zmianie, termin ten nie może być jednak dłuższy niż 14 dni. Brak naprawy w dodatkowym terminie skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 3. 
6.	Wymienione lub naprawione części objęte są pełną gwarancją. 
7.	Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na dostarczony towar. 
8.	Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody. 
§ 6
Osoby upoważnione do realizacji umowy
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy:
a)	Zamawiającego reprezentować będzie: ................................................... (dane osoby)
telefon do kontaktu: ................................................... 
e-mail: ................................................... 
b)	Wykonawcę reprezentować będzie: ................................................... (dane osoby)
telefon do kontaktu: ................................................... 
e-mail: ................................................... 
§ 7
Postanowienia końcowe 
1.	Gdyby jakikolwiek postanowienie umowy stało się nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność umowy jako całości.
2.	Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3.	Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
4.	W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
5.	Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
...........................................	.........................................
Zamawiający	Wykonawca